РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕМЕДВЕДИЦКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  17  марта   2021 г.                         д.В-Медведица                   № 50-П

Об утверждении документации «О  проведении  электронного аукциона право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по благоустройству территории в с. 1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (сквер Победы с установкой мемориального знака воинам-односельчанам)

         Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

              1. Утвердить   документацию   о проведении  электронного аукциона право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по благоустройству территории в с. 1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (сквер Победы с установкой мемориального знака воинам-односельчанам),  руководствуясь Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно приложению.

             2. Аукционной комиссии осуществить размещение документации на официальном сайте Российской Федерации(https://www.roseltorg.ru/)  и иные процедуры, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

             3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нижнемедведицкого сельсовета                                 И.В.Мальцев

УТВЕРЖДЕНА:

Глава Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области

________________ И.В. Мальцев

«17» марта 2021 г.

http://cmokhv.ru/materials/mat20190212-m/ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта с

Администрацией Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области

на выполнение работ по благоустройству территории в с. 1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (сквер Победы с установкой мемориального знака воинам-односельчанам)

            ИКЗ № 213461100075646110100100050014399244 

2021 г.

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). 

Приложение № 1 к аукционной документации

Наименование объекта закупки

Приложение № 2 к аукционной документации

Описание объекта закупки*

 ¹ В случае указания в сметной документации и (или проектной документации) на товарный знак следует читать этот товарный знак со словами «или эквивалент».

* В случае если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология применение других показателей обусловлены потребностью заказчика.

Приложение 2.1 к аукционной документации

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по благоустройству территории в с.1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (сквер Победы с установкой мемориального знака воинам-односельчанам)

Приложено отдельным файлом

Приложение № 2.2 к аукционной документации

Сметная документация

на выполнение работ по благоустройству территории в с.1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (сквер Победы с установкой мемориального знака воинам-односельчанам) ¹⁾

Приложено отдельным файлом

 ¹ В случае указания в документации на товарный знак следует читать этот товарный знак со словами «или эквивалент».

Приложение № 3 к аукционной документации

Обоснование начальной (максимальной цены) контракта

Контрактный управляющий: _________________/  И.В. Мальцев  /

Тел. (4712) 59-07-03

Приложение № 4 к аукционной документации

Сведения об участнике закупки

Руководитель участника закупки  __________________________

                      ^(Ф.И.О)

Приложение № 5 к аукционной документации

 ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

«____» ________ 2020 года

ИКЗ 213461100075646110100100050014399244

Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Мальцева Ивана Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола___________ №_____________ от ________ заключили настоящий муниципальный  контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является: Выполнение работ по благоустройству территории в с.1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (сквер Победы с установкой мемориального знака воинам-односельчанам) (далее по тексту Контракта – работа).

1.2. Подрядчик обязуется за счёт собственных средств выполнить работу в соответствии с Проектной документацией (Приложение № 1 к Контракту), сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), действующими нормативными документами в строительстве, Градостроительным кодексом РФ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, требованиями СанПина и Ростехнадзора, а также условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Место выполнения работ: Курская область, Курский район, МО Нижнемедведицкий сельсовет,  с.1-е Шемякино, сквер Победы.

1.4.            Сроки выполнения работ: _______________________.

Подрядчик может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу в соответствии с условиями Контракта.

1.5. Работы выполняются Подрядчиком собственными силами либо с привлечением субподрядчиков, а также с использованием собственного оборудования, инструментов, расходных материалов.

1.6. Идентификационный код закупки: 213461100075646110100100050014399244.

2. условия выполнения Работ и Гарантия качества работ

2.1. Качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока.

Срок гарантии на выполненные работы, на оборудование и материалы, использованные (применённые) Подрядчиком при производстве работ, составляет ____________ месяцев с момента приемки работ.

2.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену оборудования, поставленного в при выполнении работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

2.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

3. Цена Контракта и порядок расчетОВ

3.1. Цена Контракта составляет ________________________ (____________________) рублей, в том числе НДС _________________. (если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, указанных в настоящем Контракте.

Цена Контракта определяется на весь срок его исполнения и включает все затраты Подрядчика на выполнение работ, включая стоимость оборудования и материалов, используемых при выполнении работ, а также транспортные расходы (доставка рабочих и материалов), затраты на обеспечение охраны материалов, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3.3. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Подрядчиком является рубль Российской Федерации. Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной п. 3.1. Контракта. Оплата выполненных работ производится единовременно за фактически выполненные работы в соответствии с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными Сторонами без замечаний, и выставленным Подрядчиком счетом на оплату и (или) счетом-фактурой, если Подрядчик является плательщиком НДС (если Контракт заключается с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, счет и (или) счет-фактура не оформляются). Оплата производится в течение не более 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Оплата осуществляется в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате выполненных работ с даты списания денежных средств с его лицевого счета. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения Контракта, стоимость работ, расходы на перевозку, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Контракта.

3.5. Источники финансирования:

Источником финансирования работ является бюджет Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области.

3.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

3.6.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объёма выполняемых работ (услуг), качества поставляемого товара и иных условий контракта.

3.6.2. По согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

3.7. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.8. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения названия, места нахождения какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

3.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.10. Изменение и (или) расторжение контракта осуществляется в случаях, порядке, сроки и на условиях, установленных статьями 34, 95, 96 Федерального закона «О контрактной системе...».

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

4.1. По завершении выполнения работ по настоящему контракту Стороны подписывают документ о приемке, которым подтверждается выполнение работ надлежащего качества Заказчиком с приложением отчетной документации. Документом о приемке, подтверждающим выполнение работ является акт приемки выполненных работ (форма КС-2) в двух оригинальных экземплярах.

4.2. В срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня завершения работ, Подрядчик передает представителю Заказчика акт приемки выполненных работ с приложением форм КС-2, КС-3 в двух экземплярах в письменном виде с подписью представителя Подрядчика.

Заказчик обеспечивает приемку выполненных работ: проверку объема и экспертизу качества Работ в соответствии с характеристиками, установленным настоящим Контрактом, в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе...». Приемка Заказчиком произведенных работ осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их завершения.

4.3. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

4.5. Подрядчик за свой счет в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня составления акта с перечнем необходимых доработок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации.

4.6. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

4.7. Дополнительные проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

4.8. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

4.9. До приёмки объекта Заказчик создает комиссию по определению готовности объекта и принятия выполненных работ.

4.10. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки в установленном настоящим разделом порядке и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.11. Заказчик вправе отказаться от результата работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.12. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

4.13. Стороны для осуществления электронного документооборота в ЕИС (zakupki.gov.ru) при формировании и подписании документа о приемке выполненных работ в процессе исполнения контракта имеют право оформления и обмена документами о приемке выполненных работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС.

4.14. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу определяются в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Выдать Подрядчику техническую документацию на Объект и при необходимости исходные данные для выполнения Работ в согласованном объеме и составе.

5.1.2.Обеспечить доступ на Объект персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика.

5.1.3. Осуществлять приемку и оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, установленном контрактом.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ в соответствии с условиями контракта и требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.1.5. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии заказчика.

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным в извещении и документации о закупке требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;

5.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом и приложениями к нему.

5.2.6. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ, а также соблюдение Подрядчиком требований безопасности и требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2.7. Проводить непосредственный осмотр и проверку соблюдения сроков и качества работы, а также безопасности выполнения работы, соблюдения Подрядчиком требований охраны окружающей среды, в любое время по согласованию с Подрядчиком.

5.2.8. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

5.2.9. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

5.2.10. Привлекать независимых экспертов для проверки качества выполненных работ Подрядчиком, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2.11. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены настоящим контрактом.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Принять на себя обязательства выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом;

5.3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии со сметными расчетами стоимости работ;

5.3.3. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

5.3.4. Обеспечить привлечение средств населения либо трудовое участие население на сумму не менее 20% от сметной стоимости работ.

5.3.5. Обеспечить:

1) устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет;

2) сохранность материально-технических ценностей и выполненных объемов работ с момента подписания настоящего Контракта и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством;

3) выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП (согласно техническому заданию);

- известить Заказчика о готовности скрытых работ не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ;

- приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования (если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет);

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего строительного транспорта.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

2) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах строительной площадки, нести ответственность за нарушение установленных границ земельного участка;

- нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, а также и привлеченными субподрядчиками (в случае их привлечения к работам по настоящему Контракту), за координацию их деятельности и соблюдение ими качества работ;

- нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение объекта до даты подписания Заказчиком акта КС-2 по выполненным на объекте работам, а также при вывозе после выполнения на объекте работ, предусмотренным настоящим Контрактом, принадлежащих ему или его субподрядчикам имущества, а также строительного мусора.

- при готовности объекта в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом Заказчика.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать оплаты Заказчиком выполненных работ в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

Право (требование) Подрядчика по оплате выполненных работ не может быть передано Подрядчиком другому лицу по сделке (уступка требования) без письменного согласия Заказчика.

5.4.2. Получать от Заказчика и/или его представителей необходимые пояснения, уточнения, разъяснения, информацию в связи с выполнением работ по Контракту.

5.4.3. Привлекать субподрядчиков для выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

 Для выполнения работ по Контракту Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц исключительно на основе договоров субподряда.

5.4.4. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

5.4.5. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6. Срок действия Контракта

6.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона «О контрактной системе...» и подписанного Заказчиком Контракта и действует по 31 декабря 2021 года, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по настоящему Контракту.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10 % цены, на которую заключается контракт (_______ руб. ____ коп.).

В случае если предложенная «Подрядчиком» цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

В случае, если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме внесения денежных средств, денежные средства перечисляются на счет Заказчика по следующим реквизитам:

УФК по Курской области (Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области)

ИНН 4611000756 КПП 461101001

Банк: Отделение Курск Банка России  // УФК по Курской

области, г. Курск

Казначейский счет 03232643386204484400,

л/с 05443026650,

БИК: 013807906

ЕКС № 40102810545370000038

ОГРН 1024600617601,

ОКТМО 38620448, 

ОКПО 04181949

Назначение платежа:

Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона №______.

Подрядчик, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке).

7.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Закона не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Банковская гарантия, предоставленная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии с ч.1 ст.45 Закона). Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию, изложенную в части 2 статьи 45 Закона и в Постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 г. №1005 (Дополнительные требования к банковской гарантии). В соответствии с частью 3 статьи 45 Закона в банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона.

7.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

7.5. Если Подрядчиком является казенное учреждение, положение Контракта об обеспечении его исполнения не применяется.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

8.1. Размер гарантийного обеспечения по контракту составляет 1,0 (один) % от начальной максимальной цены контракта – 53 183,93 (пятьдесят три тысячи сто восемьдесят три руб. 93 коп.).

8.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона №44-ФЗ.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.3. Гарантийное обеспечение контракта предоставляется после заключения контракта до подписания сторонами документа о приёмке выполненных работ.

8.4. Срок предоставления гарантийного обеспечения должен превышать срок действия гарантийных обязательств на 1 месяц.

8.5. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств не должен превышать 15 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.6. В случае, если гарантийные обязательства обеспечиваются внесением денежных средств, денежные средства перечисляются на счет Заказчика по следующим реквизитам:

УФК по Курской области (Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области)

ИНН 4611000756 КПП 461101001

Банк: Отделение Курск Банка России  // УФК по Курской

области, г. Курск

Казначейский счет 03232643386204484400,

л/с 05443026650,

БИК 013807906

ЕКС № 40102810545370000038

ОГРН 1024600617601,

ОКТМО 38620448, 

ОКПО 04181949

Назначение платежа:

Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту №_____ от «___» _____ 20___ г.

8.7. Подрядчик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9  Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) (за исключением случая, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ) и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе…», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.9. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за поставленный товар на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

9.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

9.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.16. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

9.17. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них.

Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые полномочным органом/организацией.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.

12. Дополнительные условия

12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей и иных лиц как за свои собственные.

12.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.4. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут по решению суда в связи с существенными нарушениями Подрядчиком своих обязательств или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.8. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 7 (семи) рабочих дней со дня такого изменения.

Указанное извещение, надлежаще подписанное стороной, является приложением к настоящему Контракту со дня его получения второй Стороной, и составления дополнительного соглашения не требует.

12.9. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта:

1)                 Приложение №1 Проектная документация.

2)                 Приложение №2 Сметная документация.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение №1

к муниципальному контракту № ______

от «____» ______ 2021 года

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по благоустройству территории в с.1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (сквер Победы с установкой мемориального знака воинам-односельчанам)

Приложение №2

к муниципальному контракту № ______

от «____» ______ 2021 года

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по благоустройству территории в с.1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (сквер Победы с установкой мемориального знака воинам-односельчанам)